分析

案例分析题

W汽车制造厂建设施工土方工程中,承包商在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石,因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,由此造成了实际生产率比原计划低得多,经测算影响工期3个月。由于施工速度减慢,使得部分施工任务拖到雨期进行,按一般公认标准推算,又影响工期2个月。为此承包商准备提出索赔。


问题


1.该项施工索赔能否成立?说明理由。


2.在该索赔事件中,应提出的索赔内容包括哪两方面?


3.承包商应提供的索赔文件有哪些?


正确答案

1.该项施工索赔成立。理由:施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,导致施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异,属于甲方的责任范围。


2.本事件使承包商由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外工程费用,因此应包括费用索赔和工期索赔。


3.承包商应提供的索赔文件有:(1)索赔信;(2)索赔报告;(3)索赔证据与详细计算书等附件。



查看解析

相关试题

单选
单项选择题 下列不属于根据合同性质不得转让的情形的是()。A、因雇佣合同而产生的债权 B、演员的表演合同 C、分包合同 D、从权利
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 发包人应在合同签字后的()日内支付定金。A、3 B、7 C、10 D、14
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 根据《合同法》,在合同内容中,标的的内在品质和外观形态的综合指标是()。A、数量 B、质量 C、履行方式 D、价款
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()。A、侵权 B、合法行为 C、预期违约 D、单方解除合同
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 根据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216),发包人在收到承包人提交的“职业健康、安全、环境保护”管理计划后()日内对
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 关于国内贸易过程的项目化管理,下列说法不正确的是()。A、企业在内部进行项目预报,预报信息包括客户信息等具体的项目情况 B、商务条款主要包括付款条件
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 违约责任承担的方式包括()。A、提供担保 B、解除合同 C、继续履行 D、代位追偿
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 在法院的主持下,甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议,法院依法制作了调解书,但在送达前甲方反悔,这时法院应该()。A、径行判决 B、强制执行 C、留置
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 信用证的业务特点不包括()。A、信用证是一种银行信用 B、信用证是一种自足文件 C、信用证是一种凭单取货的方式 D、信用证是一种单据业务
A A B B C C D D E E
查看
单选
单项选择题 根据《合同法》,不可以采用口头形式的合同是()。A、租赁合同 B、买卖合同 C、建设工程合同 D、借款合同
A A B B C C D D E E
查看
刷题小程序
招标采购合同管理-(原案例分析)题库小程序